序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇工程合作合同書范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

技術領域：______________

批準下達文號：__________

組建單位：______（蓋章）

組建單位法人：__________

單位聯系人代表：________

聯系電話：______________

湖南省科學技術廳制

_______年_______月

填表說明

一、本《合同書》為組建湖南省工程技術研究中心而設計。

二、本《合同書》是工程中心驗收的重要依據之一。組建單位應根據通過專家論證，并修改完善后的《湖南省工程技術研究中心組建可行性研究報告》認真編寫。

三、工程中心技術領域按《湖南省工程技術研究中心建設規劃》填寫。

四、本《合同書》的組建內容、目標應該完整、系統、明確，各項技術經濟指標具有可測性。

五、本《合同書》提供的是一種基本格式，填報單位可以根據條款填寫內容增加頁面。

六、本《合同書》一式五份，紙張按a4標準。另外還需要提供一式二份《合同書》及修改后的《申請組建湖南省工程技術研究中心可行性研究報告》的軟盤（wordXX格式）。

七、上報資料在規定時間內提交到湖南省科學技術廳發展計劃處。

第一條　湖南省科學技術廳（以下簡稱甲方）與工程中心組建單位_______（以下簡稱乙方）及推薦單位_______（以下簡稱丙方），根據有關法律、法規，就乙方組建湖南省_______工程技術研究中心（以下簡稱工程中心），特訂立本合同。

第二條　按照《湖南省工程技術研究中心管理辦法》，工程中心建設實行主任負責制，本工程中心的主任和主要研究成員為：

類別_______姓名_______性別_______出生_______年_______月_______日　單位_______學歷_______職稱_______從事專業____

中心主任______________

主要成員______________

第三條　乙方工程中心成立的專家指導委員會成員為：

姓名_______性別_______出身年月_______單位_______職務_______專業_______電話_______

第四條?乙方工程中心組建期為_______年_______月至_______年_______月。組建期完成時，達到的總體目標是：（組織機構、總體達到的水平、成果轉化、基礎條件、交流與合作等）

第五條　乙方工程中心機構組建目標是：（機構設置、運行機制、管理制度等）

第六條　乙方工程中心組建期完成時，主要研究開發成果目標（分年度表述成果水平、技術經濟指標以及知識產權、技術標準等）

第七條　乙方工程中心組建期完成時，研究開發成果轉化與效益目標（分年度表述成果轉化后，年度和累計直接經濟效益和間接經濟效益的目標）

第八條　乙方工程中心組建期，實施以下人才培養戰略目標（分年度表述人才培養、人才引進、人才交流計劃及組建期完成時人才隊伍整體結構目標）

第九條　乙方工程中心組建期內的對外開發目標是：（分年度表述合作研究開發、接受委托研究開發、學術交流等目標）

篇(2)

**市政府：

2015年9月8日，我市與****簽訂了《農資批發專業市場項目合同書》（見附件一，以下簡稱《合同書》）。我*為該項目的引資服務單位，受市政府委托全程參與項目的建設、經營和管理。經我**與**市****、**市國有資產運營有限責任公司多次協商，為落實好該項目合同書內容，盡快啟動該項目建設，現就有關事項請示如下：

一、按照《合同書》約定，**市政府與**市****以下屬全資公司名義共同出資成立合資公司。**市****決定以下屬全資公司**市興農投資有限公司出資（見附件二）。建議我市以市政府下屬全資公司**市國有資產營運有限責任公司出資49%，與市****下屬全資公司**市****總公司出資51%，成立新的公司-—**市**資產投資有限公司（注冊資金**萬元，公司名稱以工商注冊登記為準），再由**市**資產投資有限公司與**市興農投資公司共同出資成立合資公司。

二、合資公司注冊資金擬定**萬元，注冊地為**市。其中**市****占51%的股份，**市人民政府占49%的股份。合資公司主營倉儲，經營農業生產資料，實行自主經營管理，自負盈虧，營業期限擬定30年。

三、根據《中華人民共和國公司法》和《合同書》相關規定：

1．合資公司設立董事會，董事會成員為5人。由**市****委派3人，**市政府委派2人組成。**市****決定委派**、**、**3人為合資公司董事會成員，委派***為合資公司董事長（法人代表）。為加強對國有資產的監督和管理，建議我市由**市國有資產營運有限責任公司委派          伍小君副經理和**市****委派**為我方董事會成員，由**市****委派的**擔任合資公司總經理。

2．合資公司不設監事會，由**市****和**市政府各委派一名熟悉財務管理的人員擔任執行監事。**市****決定委派萬海富為合資公司執行監事。為加強對國有資產的監督和管理，建議我市由**市國有資產營運有限責任公司委派陳厚勇副經理擔任合資公司我方的執行監事。

3．合資公司的會計和出納由**市****和**市政府分別委派。**市****決定委派林其峰擔任合資公司的會計。為加強對國有資產的監督和管理，建議我市由**市國有資產營運責任有限公司委派**擔任合資公司的出納。

4．合資公司董事會成員、董事長、總經理、執行監事、會計、出納均不在合資公司開支工資福利。項目建成營運時需聘請幾名工勤人員和門衛，其工資福利在合資公司開支。

（**市****委派人員名單見附件二）

四、項目總投資4200萬元，**市****占51%，投資2142萬元現金；我市占49%，投資2058萬元，其中劃撥52畝土地，每畝按20萬元，作價計1040萬元，市財政還需投資1018萬元現金。建議合資公司注冊成立前，市政府下發抄告單將52畝土地劃撥給市國有資產營運有限責任公司與市****總公司出資成立的公司，并明確用于在注冊成立**市****、**市人民政府合作的新公司時作為實物投資；市財政承擔的****萬元投資款撥付到位（其中****萬元撥付給市國有資產營運有限責任公司，*****萬元撥付給市****總公司，用于市國有資產營運有限責任公司、市****總公司成立新公司的注冊資本，后續用于投資和項目建設）。

五、根據《合同書》約定，該項目報批報建手續在我市的職能部門，為市財政投資項目，建議所有報批報建按《**市建設工程選擇招標方式及評標辦法暫行規定的通知》（**府辦發[2014]61號）和《**市重點工程建設項目資金管理辦法》（*辦發[2016]27號）執行。

六、為順利推動該項目建設，建議以市政府名義成立農資批發專業市場項目建設領導小組，并列入2018年政府民生實事工程，組長由市政府分管領導擔任，市財政局、市城建局、市規劃院、市國土資源局、市市場和質量監督管理局、市國有資產營運公司、市發改委、市****、**街道辦事處等單位的分管領導為成員。領導小組下設辦公室，設在市****，辦公室主任由市****分管領導擔任。

妥否？請批示！

篇(3)

精選汽車配件銷售合同范本甲方：___________________________地址：___________________________郵編：___________________________電話：___________________________傳真：___________________________乙方：___________________________地址：________________

16年度銷售承包合同模板委托方： xxxxx責任公司(以下稱為甲方)承包方： xxxxxxx(以下稱為乙方)甲乙雙方本著自愿平等、互惠互利、友好協商的原則，依照中華人民共和國相關法律、法規，就乙方承包甲方xx大廈商業部分的銷售、出租之事宜，達成如下協議條款，以資雙

16年度最新防盜門銷售合同樣本甲 方： 沿海綠色家園發展(福建)有限公司法人代表：地 址： 福州五四路國際大廈五層c乙 方： 福州順華消防設備有限公司法人代表：地 址： 福州五四北湖前路80號豐海花園3#2d簽訂地點： 福州五四路國際大廈五層c甲、 乙雙方根據《中華人民

最新有關醫療器械銷售合同的模板甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，在平等互利、協商一致的基礎上，買方同意向賣方購買同時賣方同意授予買方以下設備(以下設備器械均簡稱設備)：設備名稱 規格型號 品牌 原產地 數量 單位 報價 成交金額床邊監護儀合計成交金額(大寫

最新關于商品房銷售合同的范本第一條 項目建設依據出賣人以【出讓】【轉讓】【劃撥】方式取得座落于___________地塊的國有土地使用權。該地塊【國有土地使用證號】【城鎮建設用地批準書號】為：______________________________ ，土地使用權面積為：___________，買受

最新簡單的化工銷售合同樣本合同號碼： 日期： 簽約地點：賣方：中國化工進出口公司紹興分公司地址：中國浙江省紹興市越城區解放南路11號電報掛號： 電傳： 傳真：買方：地址：電報掛號： 電傳： 傳真：茲經買賣雙方同意由賣方出售買方購進下列貨物，并按下列條款簽

銷售合同：獨家銷售協議甲方：________________________地址：________________________郵編：________________________法定代表人：__________________電話：_______________________傳真：________________________乙方：________________________郵編：_____

最新房地產銷售合同模板甲方：_________乙方：_________甲乙雙方經過友好協商，根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規定，就甲方委托乙方(獨家)銷售甲方開發經營或擁有的_________事宜，在互惠互利的基礎上達成以下協議，并承諾

最新銷售三方協議范本簽訂時間：簽訂地點：甲方： 乙方：(工廠)地址： 地址：法定代表人：??? 電話： 法定代表人：?????? 電話：丙方：(外商)地址：授權代表：??? 電話：鑒于：1、乙丙雙方經友好協商，同意由乙方向丙方購買本協議及本協議所涉及合同項下的貨物

精選出口銷售合同范本賣 方：xxx 地址：xxx郵碼：xxx 電話：xxx法定代表人：xxx 職務：xxx買 方：xxx 地址：xxx 郵碼：xxx 電話：xxx 法定代表人：xxx 職務：xxx賣方與買方在平等、互利基礎上，經雙方協商一致同意按下列條款履行，并嚴格信守。

最新產品銷售協議范本合同編號：_________________甲方：xxxxxx貿易有限公司乙方：________________________________ 甲乙雙方本著真誠合作，共同發展的原則，經友好協商，就甲方同意授權乙方作為本協議指定行政區域內的商事宜達成一致意見，并共同遵守履

最新外貿銷售合同范本編號：no：日期：date：簽約地點：signedat：賣方：sellers：地址：address：郵政編碼：postalcode：電話：tel：傳真：fax：買方：buyers：.18仲裁：在履行協議過程中，如產生爭議，雙方應友好協商解決。

精選軟件銷售合同甲方：北京xx 軟件有限公司乙方：北京xx 有限公司根據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規的規定，本著平等互利的原則，甲、乙雙方就合作開展 軟件的推廣應用，特訂立本合同，并共同遵守下列條款：一、定義：除非本合同的條款

關于房產銷售合同模板范本方(下稱甲方)：姓名： 國籍/地區： 電話：身份證/護照號碼： 郵政編碼：地址：所占份額：居間方(中介方)：營業執照號碼：聯系地址：法定代表人： 居間備案證號：聯系(人)電話： 傳真：買方(下稱乙方)：姓名： 國籍/地區： 電話：身份證/護

最新網絡銷售合同甲方：杭州辰光商務信息有限公司?????????郵編：310009地址：杭州市郭東園路8號(中閩大廈16f)????? 電話：0571-87707071乙方：?????????????????????郵編：地址：?????????????????????電話：甲乙雙方經友好協商，就乙方成為甲方《中國企

精選設備銷售合同立約人:甲 方: 杭州華絡通信設備有限公司地 址: 杭州市東新路沈家巷工業園區43號郵 編: 310004電 話: 0571-87870705傳 真: 0571-85375420法人代表:電子郵件:乙 方:地 址:郵 編:電 話:傳 真:聯系人:電子郵件:甲,乙雙方依據平等互利,公平自

最新銷售戰略合作協議協議各方當事人甲方：xx 公司 法定代表人： 住址： 郵編： 聯系電話：乙方：×××集團公司 法定代表人： 住址： 郵編： 聯系電話：本戰略合作協議由上列各方于鑒于： 1、xx 公司(以下簡稱某公司)是國內領先的 xx 產品(或

最新銷售經理崗位說明書職業概要：銷售經理：指導產品和服務的實際銷售。通過確定銷售領域、配額、目標來協調銷售工作，并為銷售代表制定培訓項目。分析銷售數據，確定銷售潛力并監控客戶的偏好。

最新銷售會計職位說明書職位名稱：銷售會計 職位代碼：所屬部門： 財務科直接下屬： 無 間接下屬： 無 崗位編制：一人1.1發運前的確認：內外銷產品在生產完工交庫、發運貨柜預定的前提下，進一步確認客戶預付定金或信用證收取情況后向生產部下達發貨通知單;內銷

精選國際銷售合同范本制造商：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________經雙方平等、自愿協商，達

關于產品銷售合同模板供方：____________________________________ 地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________ 法定代表人：____________ 職務：____________ 需方：____________________________________ 地址：____________

最新英文銷售合同模板編號： no：日期： date ：簽約地點： signed at：賣方：sellers：地址：address： 郵政編碼：postal code：電話：tel：傳真：fax：買方：buyers：地址：address： 郵政編碼：postal code：電話：tel：傳真：fax：買賣雙方同意按下列條

精選汽車配件銷售合同甲方：___________________________地址：___________________________郵編：___________________________電話：___________________________傳真：___________________________乙方：___________________________地址：________________

關于銷售人員聘用合同范本甲方因業務需要聘用乙方為店面銷售人員，經協商，就雙方的權利義務約定如下：1，乙方的工作為店面銷售。2，甲方為乙方提供相應的培訓。2，合同期限為一年，試用期 個月，試用期間工資 ，期滿后的工資待遇為底薪500+提成(銷售額的10%)+每月

最新銷售合同書甲方： 乙方：為擴大甲方生產的綠環牌淀粉牙簽的市場占有率，提高企業的知名度和產品的美譽度，本著平等、互利的原則，經甲乙雙方充分協商，就乙方以商的身份銷售甲方的綠環牌淀粉牙簽事宜，達成如下共識，雙方共同遵守執行。

關于銷售承包合同書委托方： xxxxx責任公司(以下稱為甲方)承包方： xxxxxxx(以下稱為乙方)甲乙雙方本著自愿平等、互惠互利、友好協商的原則，依照中華人民共和國相關法律、法規，就乙方承包甲方xx大廈商業部分的銷售、出租之事宜，達成如下協議條款，以資雙

銷售會計崗位職責范本工作要求：根據銷售公司上報的資料進行收入確認，登記合同執行情況臺帳;負責部門電腦硬件、軟件維護工作，保證銷售財務電算化系統正常運行。

最新銷售合同書范本買方_________公司和賣方_________公司(以下簡稱賣方)和_________(以下簡稱買方)于_________年_________月_________日訂立本合同。

精選防盜門銷售合同樣本甲 方： 沿海綠色家園發展(福建)有限公司法人代表：地 址： 福州五四路國際大廈五層c乙 方： 福州順華消防設備有限公司法人代表：地 址： 福州五四北湖前路80號豐海花園3#2d簽訂地點： 福州五四路國際大廈五層c甲、 乙雙方根據《中華人民

關于銷售經理聘用合同范文甲乙雙方根據國家和本市有關法規、規定，按照自愿、平等、協商一致的原則，簽訂本合同。第一條 合同期限1、合同有效期：自 ____年__月__日至 ____年__月__日止(實習期為 天)，合同期滿聘用關系自然終止。

國際貿易銷售合同范本第1條 概述1.1 這些一般條款旨在與icc國際貨物銷售同(僅用于旨在轉售的制成品)的具體條款(a部分)結合使用。但亦可單獨并入任何銷售合同。

出口銷售合同范本賣 方：xxx 地址：xxx郵碼：xxx 電話：xxx法定代表人：xxx 職務：xxx買 方：xxx 地址：xxx 郵碼：xxx 電話：xxx 法定代表人：xxx 職務：xxx賣方與買方在平等、互利基礎上，經雙方協商一致同意按下列條款履行，并嚴格信守。

產品銷售協議范本合同編號：_________________甲方：xxxxxx貿易有限公司乙方：________________________________ 甲乙雙方本著真誠合作，共同發展的原則，經友好協商，就甲方同意授權乙方作為本協議指定行政區域內的商事宜達成一致意見，并共同遵守履

軟件銷售合同范本甲方：北京xx 軟件有限公司乙方：北京xx 有限公司根據《中華人民共和國合同法》以及其它相關法律、法規的規定，本著平等互利的原則，甲、乙雙方就合作開展 軟件的推廣應用，特訂立本合同，并共同遵守下列條款：一、定義：除非本合同的條款

網絡銷售合同范文甲方：杭州辰光商務信息有限公司?????????郵編：310009地址：杭州市郭東園路8號(中閩大廈16f)????? 電話：0571-87707071乙方：?????????????????????郵編：地址：?????????????????????電話：甲乙雙方經友好協商，就乙方成為甲方《中國企

設備銷售合同樣本立約人:甲 方: 杭州華絡通信設備有限公司地 址: 杭州市東新路沈家巷工業園區43號郵 編: 310004電 話: 0571-87870705傳 真: 0571-85375420法人代表:電子郵件:乙 方:地 址:郵 編:電 話:傳 真:聯系人:電子郵件:甲,乙雙方依據平等互利,公平自

銷售合同書文本銷售合同書合同編號：_________甲方(被人)：_________法定住址：_________法定代表人：_________職務：_________委托人：_________身份證號碼：_________通訊地址：_________郵政編碼：_________電話：_________乙方(人)

酒水銷售合同文本甲方：_________乙方：_________一、甲方授權乙方限在_________省_________市(縣、區)區域內作為甲方產品的獨家經銷商，甲方不再向另家供貨，從而保證乙方獨家銷售權。二、業務辦理方式：現款現貨，貨到先付款后提貨。

商品銷售合同樣本合同編號：_________委托人：_________代銷人：_________簽訂地點：_________簽訂時間：_________年_________月_________日第一條代銷商品、數量、價格─────┬────┬────┬────┬─────┬───┬───│ 商品

精選煤炭銷售合同格式范本煤炭銷售合同甲方：******煤礦乙方：********公司為了搞好煤炭的購銷工作，本著友好合作和維護雙方利益精神，經甲乙方友好協商，特訂立本合同。一、 交貨方式1、 乙方到甲方煤場提貨，乙方自行解決運輸問題。

建材銷售合同模板建材銷售合同需方 湖南省第四工程有限公司株冶低貨位項目部 (以下簡稱甲方) 供方 株洲天仙水泥有限公司 (以下簡稱乙方)經協商同意，根據中華人民共和國經濟法的規定，訂立合同如下：第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣140萬元。

書畫銷售合同范本甲方委托人： (藝術家本人)乙方受理人： ( 公司)雙方本著平等合作、互利互惠、共同發展的原則，經充分協商簽訂以下合作協議條款，以供共同遵守。

材料銷售合同模板需方 湖南省第四工程有限公司株冶低貨位項目部 (以下簡稱甲方) 供方 株洲天仙水泥有限公司 (以下簡稱乙方)經協商同意，根據中華人民共和國經濟法的規定，訂立合同如下：第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣140萬元。

產品銷售合同范本甲方(需方)：乙方(供方)：常州市名晟數碼科技有限公司依據《中華人民共和國合同法》、《產品質量法》等有關法律、法規，甲乙雙方經友好協商，自愿訂立本合同，以便共同遵守。

國際貿易銷售合同范文國際貿易銷售合同范文：第1條 概述1.1 這些一般條款旨在與icc國際貨物銷售同(僅用于旨在轉售的制成品)的具體條款(a部分)結合使用。但亦可單獨并入任何銷售合同。

產品銷售合同書范本甲方:河南博云科技有限公司地址:河南省鄭州市紫荊山路60號金成國貿大廈1114室 郵編:450002法定代表人:張昀電話: 0371-66616590,66616690,66616790 傳真:66616690-602(以下簡稱甲方)乙方: 郵編:地址:法定代表人:電話: 傳真:(以下簡稱乙方)

軟件產品銷售合同范本甲方：___________________________地址：___________________________電話：___________________________傳真：___________________________乙方：___________________________地址：___________________________電話：________________

篇(4)

聯合經營合同范文1甲方： 身份證號碼;

乙方： 身份證號碼;

丙方： 身份證號碼;

甲方在××公司承包的《 》，就該《建筑工程施工合同》承包范圍及內容經甲、乙、丙三方協商一致，由三方聯合按比例投資完成甲方與《

第一條 聯合宗旨、項目和范圍

聯合經營宗旨：共同投資、共同經營、共擔風險 聯合經營項目：建筑工程

第二條 聯合投資各方均以該項目開發負責人 與甲方所簽訂的《 》工程前期墊資價款作為聯合投資范圍。

第三條 聯合投資方式、比例、核算方式

投資方式：

(1)甲方以現金作為投資。(投資 )

(2)乙方以現金作為投資。(投資 )

(3)丙方以現金作為投資。(投資 ) 投資比例：

(1)甲方占工程項目的 %(按 %出資，承擔虧損，享受分紅)。

(2)乙方占工程項目的 %(按 %出資，承擔虧損，享受分紅)。

(3)丙方占工程項目的 %(按 %出資，承擔虧損，享受分紅)。

核算方式：僅對聯合經營的范圍實行獨立核算。

第四條 聯營各方的權利義務

甲方：對聯合經營范圍的全部行使建設性意見表決權，享有紅利、出資、承擔虧損及承擔法律責任的義務。

乙方：對聯合經營范圍的全部行使建設性意見表決權，享有紅利、出資、承擔虧損及承擔法律責任的義務。

丙方：對聯合經營范圍的全部行使建設性意見表決權，享有紅利、出資、承擔虧損及承擔法律責任的義務。

第五條 利潤分配與風險承擔

聯合經營范圍的全部所得，在除去全部成本和開支后，其余為紅利，按投資比例分配。

該項目獨立經營，獨立核算，自負盈虧，聯合投資雙方對該債務在投資范圍內，按投資和分紅比例承擔虧損。

第六條 聯合 投資各方按約定投資多少按實際需用、

第七條 違約責任

1、聯營任何一方未按本合同第三條依期如數支付投資時，視為違約，每逾期壹日，違約方應向聯營體繳付其投資額的1%作為違約金。

2、由于聯營任何一方違約，造成成本合同不能履行或不能完全履行時，除應按投資額的10%支付違約金外，守約方有權要求并終止合同，并要求違約方賠償全部經濟損失。如守約方同意繼續履行合同，違約方應賠償其違約行為給聯營體造成的損失。

第八條 本合同如有未盡事宜，由雙方共同協商并簽訂補充協議，該補充協議與本合同書具備同等法律效力。

第九條 本合同書一式三份，甲、丙和各方各執一份，本合同書經甲、乙、丙各方蓋章或簽字捺 印后發生法律效力。

甲方： 乙方： 丙方：

××年××月××日

聯合經營合同范文2訂立合同雙方：

簡稱甲方，所有制性質 ，地址 ，經營范圍 ，帳號 。 簡稱乙方，所有制性質 ，地址 ，經營范圍 ，帳號 。

一、聯營組織名稱 ，地址 ，聯營項目 。

二、聯營方式

三、聯營機構及職責

四、投資

1.投資方式及數額

2.出資日期

甲方分 次付清，其中每次應支付的數額及日期為 ;

乙方分 次付清，其中每次應支付的數額及日期為 。

五、勞動管理

六、財務管理

七、盈利分配及虧損負擔

1.利潤分配

2.虧損負擔

八、聯營期限

九、退出聯營的條件

十、聯營期滿后的財產處理

十一、違約責任

1.構成違約的行為

2.違約金的計算方法

3.賠償金的計算方法

4.免責條件

十二、爭議的解決方式

本合同自 年 月 日 時起生效。合同正本一式份，聯營方各執1份;合同副本一式 份，分別送 等單位各1份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

聯合經營合同范文3甲方：_________________________

乙方：_________________________

甲乙雙方本著平等互利的原則充分協商，聯合經營“______公司系列產品”。

一、經營形式

1.甲方向乙方提供一定數量的樣品，用于本協議期間乙方商鋪的陳列展示。

商鋪地址：________________

2.樣品由乙方負責的保管和展示，如有損壞和遺失，按公司供貨價格結算。

3.由乙方按甲方要求，接受客戶定單。

4.乙方接受定單后及時通知甲方，甲方定期(每___天)發送已制作的產品。

5.甲方按照客戶要求，對產品進行制作加工。

6.乙方同意在同甲方合作期間，不經營其他公司同類系列產品。

二、價格

1.乙方享受甲方標準批發價格。

2.大宗定單或特殊規格的產品加工制作價格雙方另議。

3.為保證市場價格的穩定，建議乙方按甲方統一的市場零售價銷售。(價格見附件)

三、貨款支付

1.乙方每___周向甲方支付上周銷售產品的貨款。

2.乙方對外銷售，建議以款到交貨形式。

四、違約責任

由于一方過錯，造成本合同不能履行或不能完全履行時，由過錯的一方承擔違約責任;如屬雙方的過失，根據實際情況，由雙方分別承擔各自應負的違約責任。

五、其他

1.協議中如有未盡事宜，由雙方協商作出補充規定。

2.本協議有效期一年，自____年___月___日至___年___月___日。

3.本協議正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

篇(5)

法定代表人李家興，該公司總經理。

委托人李玦，海南天歌律師事務所律師。

被上訴人（原審原告）海南海成房地產開發公司，住所地海口市田邊路43號。

法定代表人陳軍，該公司總經理。

委托人李世亮、張利鋒，四方達律師事務所律師。

上訴人（原審被告）海南新疆尉犁房地產開發海南興海公司（以下稱尉犁公司）為與被上訴人（原審原告）海南海成房地產開發公司（以下稱海成公司）商品房預售合同糾紛一案，不服三亞市中級人民法院（2000）三亞民初字第29號民事判決，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。尉犁公司委托人李玦，海成公司法定代表人陳軍、委托人李世亮、張利鋒到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

原審認定：1993年4月6日海成公司與興海公司簽訂的《商品房買賣合同書》，實際上是商品房的預售合同。作為商品房的預售方尉犁公司沒有取得土地使用證，并且在一審訴訟期間也沒有補辦預售許可證明，根據最高人民法院1995年12月27日作出的《關于審理＜房地產管理法＞施行前房地產開發經營案件若干問題的解答》第24條和25條的規定，其簽訂合同為無效合同。尉犁公司依據合同所取得的財產應返還對方，即尉犁公司應負有返還海成公司購房款1686萬元的義務。由于雙方所訂合同無效，因而海成公司以侵權為由起訴尉犁公司不符合合同法第一百二十六條的規定，雙方的爭議應為合同糾紛。基于當時海南房地產市場的實際情況，海成公司未完全按約定及時足額付給購房款，致使預售方尉犁公司未能完善手續和按期交付房屋，亦存在一定過錯，故對其要求尉犁公司賠償資金利息損失共1304萬元的請求不予支持。尉犁公司以訴訟已超過法定期限為由進行抗辯，從庭審調查中可知海成公司是不間斷地與其協商相關事宜，對其主張權利，故其抗辯理由不能成立。據此判決：一、海成公司與尉犁公司簽訂的《商品房買賣合同書》無效；二、尉犁公司應于判決生效之日起十五日內向海成公司返還購房款1686萬元，逾期付款，則加倍支付遲延履行期間的債務利息；三、駁回海成公司的其他訴訟請求。案件受理費160010元，由海成公司承擔70404.4元，由尉犁公司承擔89605.6元。

宣判后，尉犁公司不服上訴稱：1、原審判決認定雙方所簽《商品房買賣合同書》無效錯誤。應根據海南當時普遍存在的炒地炒房實際，合情合理解決糾紛。所售房屋已基本封頂，已取得土地使用證和規劃報建手續。因是現房，房管部門不同意辦理預售許可證。2、原審判決認定被上訴人的起訴未過訴訟時效是錯誤的。海成公司支付最后一筆房款的時間是1994年9月6日，直到2000年9月才起訴，時間已過6年，海成公司未提供證據證明其向尉犁公司主張過權利。3、造成房屋不能按期交付和完善相關手續的責任在于海成公司未能在約定的時間足額支付購房款。請求撤銷原判，判令海成公司支付所欠購房款本金594萬元人民幣及其利息。

經審理查明：1993年4月6日，尉犁公司與海成公司簽訂《商品房買賣合同書》，約定尉犁公司在位于三亞市商業一條街1500平方米土地上興建商住樓（樓高8層，建筑總面積8000平方米），即三亞市商品街一巷金牛公寓A、B棟，以每平方米2850元，總計2280萬元銷售給海成公司；付款方式為，合同簽訂后，付總價5％的定金，即114萬元，合同簽訂后20日內付總價50％，即1140萬元，主體工程完工，付總價20％，即450萬元，工程竣工驗收交付使用，付總價20％，剩余總價的5％的房價款，待尉犁公司按海成公司要求辦理完房產證后，一次付清，但最長期限不超過1993年12月30日。簽訂合同的當天，海成公司依約付給尉犁公司定金人民幣114萬元，其后至1994年9月6日共計11次付給尉犁公司購房款1572萬元。金牛公寓于1996年6月份竣工，至今未辦理質檢驗收。

另查，1993年1月3日，三亞市河東區港門村居委會與三亞金牛房屋建設開發公司簽訂《房地產轉讓協議》，約定三亞市河東區港門村居委會將位于河東商品街一巷、總建筑面積約為6000平方米二棟住宅樓項目轉讓給三亞金牛房屋建設開發公司。同月5日，三亞金牛房屋建設開發公司與尉犁公司簽訂《合作建房協議》，約定雙方共同興建河東區商品街2棟商品住宅樓，三亞金牛房屋建設開發公司負責該項目的施工和經營管理，尉犁公司負責該項目的全額投資。該項目銷售完畢后，按純利潤的三、七分成，三亞金牛房屋建設開發公司得30％，尉犁公司得70％。1998年6月25日三亞市城郊人民法院（1998）城民初字第5號民事判決把本案標的物金牛公寓住宅樓A、B棟判歸福建省惠安建筑工程發展公司海南公司所有（因三亞金牛房屋建設開發公司欠福建省惠安建筑工程發展公司海南公司金牛公寓住宅樓A、B棟工程款）。1999年12月21日三亞市城郊人民法院（2000）城執字第53號協助執行通知書要求三亞市土地房產管理局把上述房屋過戶到三亞中惠商貿有限公司名下。2000年4月10日，海成公司對三亞市積壓房地產辦公室于1999年12月22日在《海南日報》上刊登產權申請人三亞中惠商貿有限公司申請的上述房屋提出異議，2000年4月11日，三亞市城郊人民法院向三亞市土地房產管理局發出（2000）城執字第53號《中止辦理房產過戶手續的通知》，停止辦理上述房產過戶手續。2000年6月1日三亞市城郊人民法院（2000）城執字第53－2號民事裁定駁回海成公司的異議。

2001年5月10日，三亞市河東區港門村居委會、福建省惠安建筑工程發展公司海南公司、三亞金牛房屋建設開發公司、尉犁公司簽訂《協議書》，約定三亞金牛房屋建設開發公司應向三亞市河東區港門村居委會和福建省惠安建筑工程發展公司海南公司支付的各項款項（和解協議確定的項目款和工程款），由尉犁公司籌集并最終由尉犁公司承擔。三亞市河東區港門村居委會、福建省惠安建筑工程發展公司海南公司、三亞金牛房屋建設開發公司三方共同保證將三亞市商品街一巷21號（即河東國用1994字第01049號）土地使用權及地上建筑物全部過戶至尉犁公司指定單位名下。

本院認為：尉犁公司與海成公司簽訂《商品房買賣合同書》后，至今仍未取得金牛公寓土地使用權證，亦未辦理預售許可證，原判認定雙方所簽合同無效正確。鑒于尉犁公司預售的房屋已被三亞市城郊人民法院（1998）城民初字第5號民事判決判歸福建省惠安建筑工程發展公司海南公司所有，尉犁公司與三亞市河東區港門村居委會、福建省惠安建筑工程發展公司海南公司、三亞金牛房屋建設開發公司簽訂的協議書，不能當然變更生效判決的確權效力，尉犁公司與海成公司簽訂的《商品房買賣合同書》實際上無法繼續履行，尉犁公司應返還海成公司購房款1686萬元。尉犁公司未將所收購房資金及時足額投入到建房中，海成公司未完全按約定及時足額支付購房款，對合同不能繼續履行均有過錯。原判未支持海成公司賠償利息損失的要求，公平合理，海成公司服判，本院予以確認。由于宏觀調控，1993年簽訂的房地產開發經營合同均存在履約困難而超過約定期限履行，當事人均處于期待經濟形勢轉好再繼續履約的狀態中，尉犁公司以海成公司的起訴已超過訴訟時效進行抗辯，理由不能成立。原判認定事實清楚，處理公平合理。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第一項之規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

篇(6)

甲方：________________

乙方：________________

根據《中華人民共和國合同法》和其他有關規定，結合雙方公司合作的具體情況，現初步擬訂合作條款如下：

1．合同標的

乙方執行及完成甲方的規定和要求，在經營范圍許可內配合甲方完成在中國國內的工程。

2．合同總價 _________ $

本合同價為一次性包定價，包括內容：

2．1?廠房設備安裝前的準備工作，咨詢，聯絡，前期采購，輔助繪圖工作。

2．2?設備所需的機械（或鈑金）加工件，五金件配送，勞動用品和一系列的輔助材料。

2．3?工程中所需的人力輔助，工具輔助。

2．4?配合甲方派遣的工作人員的對飲食起居的安排，不包括蘇州市外的服務。

2．5?安裝設備工程后的維護工程：油漆，清理現場，無技術含量較高的檢驗配合（包括夜間值班），工具保管等。

3．合同工期

3．1　乙方必須無條件配合，滿足甲方和甲方客戶單位的施工進度計劃要求。

3．2　乙方需按時提供給甲方服務，逾期造成的后果損失的，損失由乙方承擔。

3．3．1　前期需準備的工作甲方須在工程開始前20天通知乙方。

3．3．2　采購送貨服務乙方在明確要求后，12小時內給予答復，可進行的任務須在（最多60小時內完成送貨）。

3．3．3　乙方應及時完成輔助繪圖工作，甲方須保證提供資訊完整和聯絡的時效。

3．3根據實地情況，油漆工程和輔助檢檢驗工作等不可一次性完成的，甲乙方經商議后共同解決。

4．質量保證

乙方應保證其供應的加工件，配件，五金件等都是全新的，應甲方要求，須提供響應質量合格書或型號材質證明，有說明書的特殊器材，乙方應提前提供說明，甲方在違反常例使用后造成后果乙方不承擔責任。

5．技術資料

甲方需要的技術資料，商務訊息，乙方應準備與要求相符的資料，圖片，圖紙按時寄送給甲方，如甲方認為資料提供不完整或丟失，乙方在收到甲方明確要求后必須免費再次提供。

6．管理人員

6．1　甲方代表為________

6．2　甲方________對質量負責監督與驗收

6．3　乙方負責本工程的管理人員為_______

6．4　甲乙方管理人員：

6．4．1　甲方代表的指令、通知、變更由_________簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上簽屬姓名和日期后生效，甲方代表應及時向乙方提供所需指令，批準，如乙方未能執行，應承擔因此給甲方造成的可見損失。

6．5．1　乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字交給甲方代表，甲方代表在回執上簽署姓名和日期后生效，甲方承擔因錯誤執行指令產生的費用和給其自身造成的損失。

6．6　甲方責任：

6．6．1　甲方組織乙方技術人員，采購人員等考察現場，給予口頭安全輔導。

6．6．2　提前提出要求、指令，監督并指出技術上的問題。

6．6．3　協調乙方人員和________的操作手續。（如進廠，停車，安全服飾等）

6．6．4　尊重并信任乙方，對甲方在中國國內私自進行的操作，乙方不承擔責任。

6．7　乙方責任：

6．7．1　乙方在工程開工前7天內將本公司的相關實際情況反應給甲方。

6．7．2　乙方根據合同規定的工程范圍，按質如期提供五金，機械配件，人力并確保質量。

6．7．3　對額外采購物品需明確報價，并嚴格遵守書面文件的條款履行責任。

6．7．4　對甲方的商業信息無條件進行保密，不可越逾甲方私自向甲方客戶承接各類大小業務。

7．轉包與分包

乙方在經營范圍許可之外、資質未達標、資金暫缺的情況下，未經甲方批準時，不能將業務分轉給其他單位。

8．付款方式與索賠

支付：自正式合同生效后，甲方在收到乙方電子、書面報價單后：

8．1　報價單總價在$____________以內的，甲方每月支付乙方1次。

8．2　報價單總價在$_______-_______以內的，甲方預付乙方總價_______%以內定金，在驗收后的15天內付清余款。

8．3　報價單總價在$_______-_______以內，甲方預付乙方總價_______%以內預付款，余款在工程結束前結清。

8．4　報價單總價在$_______以上的，須協商后制定單獨的項目合同。

8．5　如當時無法立即驗收的情況下，在交納上述定金后，可暫扣余款的_______%作為擔保金，工程結束前驗收合格的，甲方支付乙方所有余款，驗收時任有異議的，可制定書面條款再進行處理。

索賠：乙方對合同要求不符應負有責任，并且甲方在工程有效期內（甲方的工程期間和之后的3個月）提出索賠，乙方應按甲方同意的下述一種或多種方法解決索賠事宜。

8．6　乙方同意甲方有理由地拒收貨物和對某項目工作的終止，乙方負擔發生的一切損失和費用，包括倉儲、裝卸費用、運費、等一切額外開支。

8．7　根據貨物的疵劣和甲方受損的程度，經雙方同意實行貨物價格的降價處理。

8．8　更換、修正有缺陷的貨物，更正乙方因技術不良造成的施工錯誤，以達到正式合同的規定，乙方承擔一切費用和風險。

8．9　乙方延誤甲方竣工工期，有明確證明的情況下，乙方承擔甲方賠償金的_____%。

8．10　如果乙方未能按照正式合同規定的時間按期操作，應當向甲方支付違約金： 報價單價格的1%/天，如在20天內仍未作出改變，甲方有權因乙方違約終止合同，而乙方仍有義 務支付上述的各種違約金，賠償金。

9．合同文件

正式簽署的合同文件有以下文件組成：

9．1　本協議書（參考）

9．2　正式合同書（最終修正本）

9．3　各項目報價書（最終修正價）

9．4　履行合同時所需相關表格：甲乙方各部門管理人員名單，乙方服務項目表，送貨清單，人力出勤表格，咨詢格式，驗收單，支款書，收款單，預付款申請單，索賠書，合同終止書（索賠書、合同終止書由motogroup制定）

9．5　正式簽約合同前的來往函件

此意向書還需經雙方協商，修改，補充，再次制訂正式合同書以后，簽字蓋章生效。正本一式二份，雙方各執一份，副本___份，甲方___份，乙方___份。

甲方（蓋章)：______________ 乙方（蓋章)：______________

篇(7)

經營承包合同范文1發包方：(以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方) 住所地：

______年，由______鎮農工商總公司與甲方簽訂的土地承包合同，實際上由乙方承包經營，并且得到了發包方及其村民(代表)的一致同意，同時也取得了______鎮人民政府的批準。現根據我國農村土地承包法及相關法律政策之規定，并經甲、乙雙方友好協商，就乙方承包經營甲方所有的土地一事達成如下一致協議，望雙方共同遵守：

一、承包標的、數量及四至范圍

乙方承包的土地為甲方擁有的______畝土地，其四至范圍詳見附圖。

二、承包期限

承包期限為______年，但因乙方已于______年實際上已承包了本合同項下土地，故本合同的承包期限為本合同生效之日起至______年______月______日止。

三、承包土地的用途：

本合同項下的土地用于種植葡萄、水果、種苗、綠化苗木等其他農作物。

四、甲方的權利、義務

1.權利

(1)監督乙方依照本合同的約定的用途合理利用和保護土地;

(2)制止乙方損害承包地和農業資源的行為;

2.義務

(1)維護乙方的土地承包經營權，不得非法變更、解除本合同;

(2)不得干涉乙方的生產經營自主權和正常的生產經營活動。

(3)為乙方的生產經營活動提供方便;

(4)依據區、鎮土地利用總體規劃，組織、安排本集體經濟組織內的農業基礎設施建設。

五、乙方的權利、義務

1.權利

(1)依法享有承包地使用、收益的權利，有權自主組織生產 經營和處置產品;

(2)在取得土地承包經營權證后，乙方擁有的土地承包經營 權可以依法采取轉讓、出租、入股、抵押或其他方法流轉。

2.義務

(1)維持土地的農業用途，不得用于非農建設;

(2)依法合理利用土地，不得給承包地造成永久性損害。

六、承包金的數量及其支付期限

承包金為每年______萬元，在每年______月______日之前付清。

七、違約責任

1、甲方不得違反本合同第四條約定的義務及法律法規的強制 性規定，否則，乙方有權單方決定是否解除本合同，并要求甲方賠償乙方所有的投入和違約金______萬元。

2.乙方如違反了本合同第五條約定的義務及法律法規的強制性規定，則甲方有權收回土地，并要求乙方賠償給土地造成的損失;乙方超出合同規定付款期限的，則按每天萬分之二支付未付部分的違約金。

八、其他約定

1、在承包期內，因自然災害或其他不可抗力嚴重毀損承包地的，在取得甲方、甲方村民代表及______鎮人民政府及農業主管部門同意后，甲方同意對乙方承包的土地進行調整，或按毀損土地面積在承包金中予以扣減，直至土地恢復種植能力;

2.甲方保證甲方村民不得在合同承包期內無故干擾、侵犯乙方的自主經營活動，如對乙方造成損害的，甲方必須予以賠償。

3.承包期內，乙方交回承包地或者甲方依法收回承包地時，乙方對其在承包地上投入而提高土地生產能力的，有權獲得相應的補償。

4.承包期內，甲方不得單方面解除本合同，不得以任何借口或理由強迫乙方放棄或變更土地承包經營權，更不得以劃分

5.土地承包經營權流轉的轉包費、租金、轉讓費等，歸乙方所有，甲方不得擅自截留，且必須配合乙方土地流轉事項，但采取轉讓方式流轉的，應當取得甲方的同意。

6.承包期內若遇政府征用，則除土地補償金歸甲方外，其余款項一律歸乙方所有，未征用部分則繼續承包，承包金也按比例調整。

九、爭議的解決

在履行本合同過程中，若有爭議，首先由甲、乙雙方協商解決;若協商未果，任何一方都可以向人民法院起訴。

十、本合同一式柒份，在雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方各執貳份，壹份用于向有關部門申領土地承包經營權證，另貳份分別報南潯鎮人民政府及農業主管部門備案。

十一、特別條款：

在簽訂本合同時，乙方有充分理由相信甲方對本合同項下的土地發包已取得了甲方的村民會議三分之二以上成員或三分之二以上村民代表的同意，且已報請南潯鎮人民政府批準。如甲方未履行以上義務導致本合同無效，則乙方有權要求甲方賠償乙方所有投入和違約金______萬元訂約人：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

經營承包合同范文2(以下簡稱甲方)

(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》，本著“平等互利，共同發展，雙方共贏”的原則，為了明確雙方的權力和義務，經雙方友好合作上協議一致，同意簽定以下合同。

一、承包形式為上交甲方年款。乙方承包后，只管經營管理，自付盈虧，開發新老客戶維護市場，打開品牌知名度。衛生環保、社保等 只交納國稅、地稅、工人工資、水電費、電話費等經銷費用全部由乙方負責。承包期限為壹年，自20xx 年 12月 日起至 20xx年 11月 日止。

二、每年上繳承包金額定為每個月乙方上交貳仟伍佰元人民幣給甲方，本合同雙方簽定乙方應一次交完，每月承包金人民幣貳仟伍佰元給甲方，一次性付清當月的承包金給甲方后方可繼續承包，否則甲方有權終止本合同，并以違約處理，收回甲方的全部財產自己經營。合同期滿后甲方應將押金貳仟元退還給乙方，雙方的債權債務各自承擔，互不相關。

三、乙方在經營期間所增加的美容美甲產品，以便承包期滿后雙方處理解決。乙方負責在甲方原有客戶的基礎上積極開發新客戶，打開更廣的銷路，為雙方創造更大的經濟效益。承包期間甲方不再購買美容美甲產品。

四、在本合同承包經營期間乙方必須嚴格規范操作設備，為確保設備的正常良好運轉，正常保養和維護的費用和房租水電費、稅收費等一切費用由乙方自付。負責客戶保質保量保價經營合理。乙方一定要保證美容美甲產品 出來的客戶滿意。

五、甲方負責把甲方原有的全部客戶和經銷商交乙方自己經營管理。在承包期間，如有相關部門檢查抽檢時，乙方必須及時通知甲方，甲方必須為乙方解決問題。

六、違約責任

1、甲方在乙方合同經營期間不得單方終止合同或轉包他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做為違約金。

2、乙方在本合同期間不得擅自終止或轉讓他人，否則按合同法論處，負責賠償1萬元人民幣給乙方做為違約金。甲方有權終止本合同。

七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。一式兩份，甲方和乙方各執一份，雙方應共同遵守履行，如違約者，按《合同法》論處。

八、本合同附件《設備清單》，《產品清單》各一份。

九、本合同期滿后如果乙方不繼續承包，乙方必須把甲方原有的設備原有的產品和原有的經銷商客戶全部交回給甲方。

十、合同期滿后同等條件下乙方有優先權繼續承包。

十一、本合同一經簽字蓋章具有法律效益，未盡事宜，經雙方協商解決，如不能解決，由當地法院進行判決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

經營承包合同范文3甲方：

乙方：

為了加強工程項目管理，落實項目承包責任制，確保管理科學化、工作規范化、現場標準化、分工專業化，充分調動雙方積極性，提高項目經營效益，根據有關法律、行政法規的規定，在乙方認可甲方與發包方簽訂的 工程施工合同(以下簡稱《施工合同》含補充協議及附件資料)的基礎上，按照甲方有關項目管理辦法的要求，經雙方協商，同意簽訂本《工程項目內部承包經營合同書》(以下簡稱合同書)。

第一條 工程概況

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 工程工期： 以甲方與發包方簽訂的施工合同為準。

4、 工程質量標準： 以甲方與發包方簽訂的施工合同為準。

第二條 原則與方式

1、實行項目負責人負責制：甲方聘任 為該工程項目負責人(乙方)，在工程施工管理實施過程中，代表甲方全面履行《施工合同》，負有第一責任，對項目盈虧承擔不容推卸的全部責任。

2、實行確保上交，自負盈虧的原則。甲方統一核算，工程成本單列。確保上交營業稅、所得稅、管理費等各項稅費。

3、乙方按照“動態管理、優化組合”的原則，配備精干的項目管理班子(乙方所配備的項目管理班子成員及分工職責落實情況必須在開工前報甲方審核備案)，以滿足工程質量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。

4、甲方根據工程項目的需要，派出專業的技術管理人員對涉及工程結算、成本核算等技術性問題進行技術指導。

5、根據本工程的情況，甲方委派 同志為派駐現場工程負責人，并全權對現場的質量、安全、進度和文明施工及合同履行情況進行監督、管理，定期向公司匯報現場施工情況。

第三條 工程承包范圍及合同工作量

以 年 月 日甲方同發包方簽訂的 的全部內容為準。

第四條 指標

1、工程承包上交系數：乙方按工程結算總造價的 或 元/m向甲方上交管理費。營業稅、所得稅、地方或行業規定稅費、甲方派駐管理人員工資、差旅費、社會保險費、住房公積金等稅費，由甲方按規定稅(費)率向乙方代扣代繳。所有稅、費于每次開票收款時交納。

2、施工工期：以甲方同發包人簽訂的合同工期和開工日期為準，乙方確保按《施工合同》規定的工期完成。若乙方造成工期延誤，除按《施工合同》約定執行外，每延誤工期1天罰款1000元;延誤工期超過30天，乙方無履行合同的能力或無法改變現狀，給甲方的形象和信譽造成損失時，甲方有權終止合同，另派項目負責人組織施工及管理工作。

3、工程質量：嚴格執行國家建筑工程施工質量驗收規范，確保工程質量達到國家驗收等級標準要求。若發生質量事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。

4、安全生產：嚴格按照國家安全操作規程及標準進行施工，杜絕一切安全事故的發生(如人身傷亡事故、設備事故、交通事故、火災事故等)。若發生安全事故，所有責任及經濟損失均由乙方承擔。

5、文明施工：按照項目所在地建設行政部門的相關要求及甲方安全文明施工的有關文件規定，實施企業形象工程，所需費用由乙方承擔。

6、工程款回收：按照《施工合同》條款中明確的時間和數量及時收取，回收率達100%。

第五條 有關支付工程款的規定：乙方按《施工合同》的規定向發包方和甲方報送當月完成統計工作量報表和下月的進度計劃報表，并提出下月所需資金材料計劃，提出月結成本(會計報表)，甲方對乙方月結成本進行及時審核，確保工程資金專款專用。

第六條 有關工程保修金的規定：工程竣工保修期滿后，待甲方從發包方處將保修金收回后，保修金一次性返還給乙方;若在保修期發包方要求進行保修，乙方應及時派人員進行保修，費用由乙方承擔，否則不退保修金。

第七條 有關風險抵押金的規定：

(1)按招標文件規定向發包方繳納的工程履約保證金，由乙方負責全額繳納，并以此作為乙方向甲方交納的風險抵押金。

(2)在施工中所需資金自行解決，甲方不承擔資金借貸擔保，因工程經營形成的債權由乙方享有，債務由乙方承擔無限責任。

(3)本工程乙方交安全風險承包保證金 元，工程竣工后無重大安全事故及違章罰款發生，予以無息返還。

(4)甲方收取質量保證金2%，(若建設單位收取質量保證金≥5%時可不收取)，質

(5)在工程竣工結算后，若工程全部按《施工合同》履約，未出現質量、安全問題，已收回所有債權未發生虧損和債務的，工程竣工資料完整，也未出現《施工合同》規定不予退還的情形，待發包方返還履約保證金后一次性退還乙方。若出現其它問題則待問題處理后再退還。

(6)乙方在承包項目開工前10日內向公司所在地勞動部門申報繳納項目工傷保險，完清保險費用方能動工，若乙方承包人拒絕交費的，由公司在該工程款扣款繳納，工程款不劃入公司賬戶逃避交費行為，由承包人承擔一切經濟、法律后果。

第八條 債權債務的處理：項目結束，內部結算前，乙方必須結清所有債權債務，并向甲方寫出債務清結的書面保證。若乙方隱瞞債務，則由甲方在乙方向建設方繳納的履約保證金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方應承擔補足差額或清償債務的責任，并承擔因此給甲方造成的一切損失。

第九條 甲方在乙方劃拔的工程款扣取 萬元，待項目施工結束履行合同的全部內容得到各方認可，乙方交回經建設方審定的結算書和竣工資料及交回甲方領用物品后，將扣留金無息返還。

第十條 財務管理：為保證項目資金專款專用，嚴格按照公司的財務管理制度規定辦理領款，凡由公司擔保簽章的材料、設備合同乙方必須按約定付清債務，否則，甲方有權在乙方劃拔的工程款中全額扣取代付。業主每付一次工程進度款甲方扣取稅、費后全額支付乙方。

第十一條 本《合同書》經雙方簽字蓋章后生效。工程交工驗收，工程尾款回收完畢，與本工程有關的債權債務清理完畢，保修期滿后，本《合同書》自行失效。

第十三條 本《合同書》一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________